PLP | Северо-Западный
Відкрити в Telegram
Обзоры судебной практики Арбитражного суда Северо-Западного округа. Анализ всех правовых позиций для направления спора на новое рассмотрение. Другие суды https://t.me/addlist/BADtNIlY1hpkNzBi Связаться с нами: @pllmanager Чат: https://t.me/chatacmr
Показати більше
Сітка:1 938
Підписники
+124 години
+67 днів
+3730 днів
Завантажуємо дані
Схожі канали
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
листопад '26лист '26
листопад '26
+1
в 0 каналах
жовтень '26
+51
в 0 каналах
Get PRO
вересень '26
+44
в 9 каналах
Get PRO
серпень '26
+28
в 8 каналах
Get PRO
липень '26
+48
в 8 каналах
Get PRO
червень '26
+41
в 8 каналах
Get PRO
травень '26
+30
в 0 каналах
Get PRO
квітень '26
+24
в 0 каналах
Get PRO
березень '26
+42
в 8 каналах
Get PRO
лютий '26
+73
в 8 каналах
Get PRO
січень '26
+36
в 9 каналах
Get PRO
грудень '25
+22
в 9 каналах
Get PRO
листопад '25
+59
в 8 каналах
Get PRO
жовтень '25
+45
в 9 каналах
Get PRO
вересень '25
+47
в 8 каналах
Get PRO
серпень '25
+40
в 8 каналах
Get PRO
липень '25
+27
в 8 каналах
Get PRO
червень '25
+31
в 9 каналах
Get PRO
травень '25
+64
в 10 каналах
Get PRO
квітень '25
+41
в 9 каналах
Get PRO
березень '25
+47
в 9 каналах
Get PRO
лютий '25
+29
в 9 каналах
Get PRO
січень '25
+49
в 9 каналах
Get PRO
грудень '24
+34
в 9 каналах
Get PRO
листопад '24
+47
в 9 каналах
Get PRO
жовтень '24
+86
в 9 каналах
Get PRO
вересень '24
+35
в 9 каналах
Get PRO
серпень '24
+39
в 9 каналах
Get PRO
липень '24
+34
в 10 каналах
Get PRO
червень '24
+26
в 10 каналах
Get PRO
травень '24
+34
в 9 каналах
Get PRO
квітень '24
+42
в 10 каналах
Get PRO
березень '24
+59
в 9 каналах
Get PRO
лютий '24
+66
в 9 каналах
Get PRO
січень '24
+53
в 0 каналах
Get PRO
грудень '23
+64
в 9 каналах
Get PRO
листопад '23
+132
в 9 каналах
Get PRO
жовтень '23
+111
в 1 каналах
Get PRO
вересень '23
+115
в 0 каналах
Get PRO
серпень '23
+934
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 01 листопада | +1 |
Дописи каналу
Судебная практика Северо-Западный округ
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Подрядчик ссылается на пункт о платном хранении МАФов — что кассация требует проверить заново? (Постановление АС МО)
Судебная практика всех остальных округов
| 2 | Судебная практика Северо-Западный округ
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Договор найма специализированного жилого помещения не порождает у нанимателя обязанность по оплате коммунальных услуг — бремя несет владелец на вещном праве (Постановление АС МО)
Судебная практика всех остальных округов | 99 |
| 3 | Судебная практика Северо-Западный округ
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Задолженность по НДФЛ за продажу квартиры физлицом включается в третью очередь реестра, а не во вторую очередь по абз. 3 п. 4 ст. 134 Закона о банкротстве (Постановление АС МО)
Судебная практика всех остальных округов | 223 |
| 4 | Судебная практика Северо-Западный округ
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Уклонение подрядчика от выставления счёта-фактуры нарушает право генподрядчика на налоговый вычет и допускает понуждение к её передаче (Постановление АС МО)
Судебная практика всех остальных округов | 265 |
| 5 | Прекращает ли переход МКД на прямые договоры обязанность управляющей организации оплачивать воду на содержание общего имущества? | 159 |
| 6 | Означает ли фактическое принятие исполнения по неподписанному договору согласие ответчика с условием о договорной подсудности? | 114 |
| 7 | Что суд обязан учесть при проверке неравноценности оклада руководителя? | 100 |
| 8 | Судебная практика Северо-Западный округ
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Поставка незарегистрированного медоборудования с последующей заменой — ненадлежащее качество или просрочка? (Постановление АС МО)
2️⃣ Публичная доступность нормативного акта в сети Интернет исключает ссылку на незнание о нарушении права при исчислении срока оспаривания (Постановление АС СКО)
Судебная практика всех остальных округов | 153 |
| 9 | Допустимо ли устанавливать финансовому управляющему максимальные 7% вознаграждения по п. 17 ст. 20.6 Закона о банкротстве, если план реструктуризации разработан и исполнен самим должником? | 100 |
| 10 | Вправе ли грузоотправитель, не являющийся владельцем вагонов и оператором подвижного состава, взыскать с перевозчика штраф за задержку уборки вагонов по ст. 100 Устава ЖДТ? | 84 |
| 11 | Вправе ли стороны договора перевозки исключить применение отдельного пункта ведомственных правил, если он противоречит федеральному закону? | 75 |
| 12 | Судебная практика Северо-Западный округ
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Управляющий не уведомил кредитора и семь месяцев собирал базовые сведения — устоит ли он в должности? (Постановление АС МО)
2️⃣ Самостоятельное исчисление платы за НВОС в декларации не блокирует судебную проверку правильности применения повышающих коэффициентов при смене категории объекта (Постановление АС СКО)
Судебная практика всех остальных округов | 144 |
| 13 | Кто обязан нести расходы на содержание нежилого помещения в МКД, если муниципальное помещение передано в оперативное управление учреждению и право зарегистрировано в ЕГРН, но запись о праве собственности муниципалитета не снята? | 96 |
| 14 | Учитывается ли износ имущества при определении страхового возмещения по ОСАГО в случае его полной гибели? | 89 |
| 15 | Вправе ли апелляционный суд при повторном рассмотрении дела по правилам первой инстанции не пересчитывать сумму взыскания с учётом частичного погашения долга ответчиком после решения первой инстанции? | 92 |
| 16 | Судебная практика Северо-Западный округ
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Пристав наложил запрет на регистрацию пяти участков стоимостью 191 млн при долге в 30 млн — правомерно ли это? (Постановление АС МО)
2️⃣ Расходы на аренду жилья для директора, включённые учредителем в нормативные затраты как общехозяйственные нужды, не могут квалифицироваться как неправомерное использование субсидии без оценки учредительных документов (Постановление АС СКО)
3️⃣ Стоимость услуг по передаче электроэнергии в объёме потерь взыскивается сетевой организацией напрямую с иного владельца сетей, но объём потерь должен исключать сети, ему не принадлежащие (Постановление АС ЗСО)
Судебная практика всех остальных округов | 159 |
| 17 | Вправе ли суд при рассмотрении спора о расчётах за услуги по передаче электроэнергии возложить бремя содержания кабельной линии на лицо, не привлечённое к участию в деле? | 150 |
| 18 | Вправе ли суд разрешить спор по договору, ссылаясь на его условия, если сам договор с приложениями не содержится в материалах дела? | 148 |
| 19 | 📅 Самое интересное за неделю — Северо-Западный округ
1️⃣ Превышение шума от действующей железной дороги не порождает безусловной обязанности владельца источника шума без установления причинно-следственной связи с его деятельностью (Постановление АС СЗО)
2️⃣ Разрешение спора по договору при отсутствии самого контракта в материалах дела — существенное нарушение, влекущее отмену (Постановление АС СЗО)
3️⃣ Суд определил владельца спорной кабельной линии и возложил на него обязанности — такое лицо подлежит обязательному привлечению к участию в деле (Постановление АС СЗО)
Судебная практика всех остальных округов | 160 |
| 20 | #PLP_Подряд
#PLP_Неустойка
Разрешение спора по договору при отсутствии самого контракта в материалах дела — существенное нарушение, влекущее отмену (Постановление АС СЗО от 22 июня 2026 года по делу № А56-29924/25).
📝
Что произошло. Заказчик (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») взыскивал с подрядчика (ООО «Ялта») договорную неустойку за просрочку выполнения проектных работ. Суд первой инстанции иск удовлетворил, апелляция снизила сумму взыскания, исключив из периода просрочки время, когда заказчик якобы не передавал исходные данные.
В чём ошибка. Суды обеих инстанций разрешили спор, ссылаясь на конкретные пункты контракта и его приложений (задание на проектирование, график выполнения работ, расчёт цены). Однако сам первичный договор с приложениями фактически отсутствовал в материалах дела: истец не приложил их к иску, они не загрузились в электронную картотеку. Суды формально процитировали условия, которые стороны изложили в своих процессуальных позициях, нарушив принцип непосредственного исследования доказательств (ч. 1 ст. 71 АПК РФ).
Позиция кассации. Спорный контракт и его приложения являются основными доказательствами, из которых подлежат установлению юридически значимые обстоятельства: состав обязательства, сроки, объём исходных данных, порядок расчёта цены и неустойки. Разрешение спора со ссылкой на пункты договора при отсутствии самого документа в материалах дела не может быть признано надлежащим исследованием доказательств. Без исследования первичного контракта суды не вправе делать выводы о периоде просрочки, наличии вины кредитора (ст. 405 ГК РФ) и определять размер неустойки.
Для практики. Судам надлежит устанавливать действительное содержание договорных условий исключительно на основании первичных документов, а не на пересказе сторон. Истцу при обращении с иском о взыскании задолженности или неустойки необходимо обеспечить фактическое поступление в материалы дела полного пакета документов, на которых основаны требования (со всеми приложениями, графиками и расчётами). Ответчику при обнаружении отсутствия первичных документов в деле следует указывать на это суду, чтобы пресечь разрешение спора на основании недоказанных утверждений оппонента о содержании договора.
Судебная практика всех остальных округов | 198 |
