Актион Строительство
الذهاب إلى القناة على Telegram
Сообщество для строителей. ✅ Полезные материалы ✅ Новости, статьи, экспертные мнения ✅ Актуальные изменения НПА, НТД Сайт - https://1.1sstroy.ru По вопросам рекламы - @polarightt По другим вопросам @rimmasarv #PLWEL
إظهار المزيد
الشبكة:📈 نظرة تحليلية على قناة تيليجرام Актион Строительство
تُعد قناة Актион Строительство (@actionsstroy) في القطاع اللغوي الروسية لاعباً نشطاً. يضم المجتمع حالياً 16 870 مشتركاً، محتلاً المرتبة 599 في فئة المنزل و المعماري والمرتبة 38 772 في منطقة روسيا.
📊 مؤشرات الجمهور والحراك
منذ تأسيسه في невідомо، حقق المشروع نمواً سريعاً وجمع 16 870 مشتركاً.
بحسب آخر البيانات بتاريخ 14 سبتمبر, 2026، تحافظ القناة على نشاط مستقر. خلال آخر 30 يوماً تغيّر عدد الأعضاء بمقدار -25، وفي آخر 24 ساعة بمقدار 0، مع بقاء الوصول العام مرتفعاً.
- حالة التحقق: غير موثّقة
- معدل التفاعل (ER): يبلغ متوسط تفاعل الجمهور 5.26%. وخلال أول 24 ساعة من النشر يحصد المحتوى عادةً 3.58% من ردود الفعل نسبةً إلى إجمالي المشتركين.
- وصول المنشورات: يحصل كل منشور على متوسط 888 مشاهدة. وخلال اليوم الأول يجمع عادةً 604 مشاهدة.
- التفاعلات والاستجابة: يتفاعل الجمهور بانتظام؛ متوسط التفاعلات لكل منشور يبلغ 4.
- الاهتمامات الموضوعية: يركز المحتوى على مواضيع رئيسية مثل подрядчик, документация, конструкция, проектирование, реконструкция.
📝 الوصف وسياسة المحتوى
يصف المؤلف القناة بأنها مساحة للتعبير عن الآراء الذاتية:
“Сообщество для строителей.
✅ Полезные материалы
✅ Новости, статьи, экспертные мнения
✅ Актуальные изменения НПА, НТД
Сайт - https://1.1sstroy.ru
По вопросам рекламы - @polarightt
По другим вопросам @rimmasarv
#PLWEL”
بفضل وتيرة التحديث المرتفعة (أحدث البيانات بتاريخ 15 سبتمبر, 2026) تحافظ القناة على حداثتها ومستوى وصول مرتفع. وتُظهر التحليلات تفاعلاً نشطاً من الجمهور، ما يجعلها نقطة تأثير مهمة ضمن فئة المنزل و المعماري.
16 864
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
-217 أيام
-2530 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
سبتمبر '26
سبتمبر '26
+59
في 3 قنوات
أغسطس '26
+130
في 8 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+189
في 8 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+217
في 4 قنوات
Get PRO
مايو '26
+183
في 8 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+183
في 8 قنوات
Get PRO
مارس '26
+466
في 8 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+804
في 6 قنوات
Get PRO
يناير '26
+1 369
في 7 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+601
في 13 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+1 412
في 10 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+897
في 12 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+860
في 3 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+529
في 5 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+572
في 7 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+743
في 4 قنوات
Get PRO
مايو '25
+600
في 4 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+1 093
في 4 قنوات
Get PRO
مارس '25
+1 071
في 5 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+1 267
في 7 قنوات
Get PRO
يناير '25
+546
في 1 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+1 069
في 3 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+1 285
في 5 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+1 163
في 4 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+1 556
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+688
في 1 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+399
في 1 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+454
في 2 قنوات
Get PRO
مايو '24
+446
في 2 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 15 سبتمبر | +1 | |||
| 14 سبتمبر | +6 | |||
| 13 سبتمبر | +2 | |||
| 12 سبتمبر | +5 | |||
| 11 سبتمبر | +5 | |||
| 10 سبتمبر | +4 | |||
| 09 سبتمبر | +4 | |||
| 08 سبتمبر | +4 | |||
| 07 سبتمبر | +7 | |||
| 06 سبتمبر | +5 | |||
| 05 سبتمبر | +1 | |||
| 04 سبتمبر | +1 | |||
| 03 سبتمبر | +6 | |||
| 02 سبتمبر | +4 | |||
| 01 سبتمبر | +4 |
منشورات القناة
ТОП-3 популярных новостей недели
Полная инструкция по оформлению журнала бетонных работ
Контролировать качество материала, работ и процесс схватывания смеси легко с нашими материалами.
Изменилась форма журнала входного контроля
Из СП 48.13330.2019 исключили форму журнала входного контроля материалов.
Обновили сортамент на стальные трубы
ГОСТ 8732-2025 ГО заменил ГОСТ 8732-78.
ТОП-3 популярных статей недели
📃 Акт выполненных работ в СБИС: как создать и отправить
Рассмотрим оба сценария подробно.
📘 Кабельный журнал: что это, как заполнить, образец и бланк 2026
Разбираем, как правильно вести кабельный журнал, скачивайте образец заполнения и готовые бланки.
🚑 Работы на высоте 6.1 медосмотр: что входит в 2026 году
Читайте, кому необходимо пройти медосмотр, каких врачей обойти, и скачайте журнал учета работ на высоте по наряду-допуску.
Еще больше полезных материалов читайте на портале Стройновости >>>
| 2 |  📃АОСР: как сдать с первого раза и не переделывать
Стройконтроль завернул акт? Заказчик требует документы, которых нет в нормативах?
17 сентября в 10:00 (МСК) разберем на практическом вебинаре, как оформлять и сдавать АОСР без замечаний. Участие бесплатное.
Зарегистрироваться на вебинар>>>
Эксперт Римма Сарвартдинова — руководитель проектов по разработке ИД, автор книги «Assistant in construction. Пособие по исполнительной документации» — разберет все, что нужно знать об АОСР.
Что разберем:
➡️ кто вправе подписывать АОСР — когда требуется специалист НРС, а когда можно привлечь представителя проектной организации;
➡️ как заполнить основную часть акта — наименование и место работ, обязательные документы качества, нормативные ссылки, даты;
➡️ какие документы прикладывать к АОСР — когда нужна исполнительная схема, как оформлять реестры и какие требования заказчика необоснованны;
➡️ как реагировать на замечания — что делать, если акт не принимают, вправе ли заказчик требовать акты на все виды работ, как отвечать и не затягивать сдачу.
🎁 Что получат участники:
✅ чек-лист проверки АОСР перед сдачей;
✅ видеозапись трансляции;
✅ скидку 50% на подключение к Системе ПроТех.
Важно: участие бесплатное, но количество мест ограничено. Не откладывайте регистрацию.
Участвовать в вебинаре>>> | 223 |
| 3 | ⚡️Требования техрегламентов для проектирования предлагают фиксировать на три года вместо полутора
Минстрой предлагает увеличить срок, в течение которого проектную документацию можно направить на экспертизу по требованиям технических регламентов, которые действовали на дату выдачи ГПЗУ или утверждения проекта планировки территории.
➡️Сейчас ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ позволяет ориентироваться на требования, которые действовали на соответствующую дату, если с нее прошло не более 1,5 лет. Законопроект предлагает увеличить этот срок до 3 лет.
По данным Минстроя, для долгосрочных проектов полутора лет часто оказывается недостаточно. Пока идет проектирование, требования технических регламентов и нормативно-технических документов успевают измениться. Если установленный срок истек, проект приходится приводить в соответствие уже с новыми требованиями, что может повлечь перепроектирование и увеличение сроков реализации объекта.
Если поправки примут, у застройщика будет до трех лет, чтобы пройти экспертизу по требованиям, которые действовали на дату выдачи первоначального ГПЗУ или утверждения ППТ.
😉 Подписаться на Актион Строительство в ТГ | Сообщество ВК | Канал в MAX | 299 |
| 4 |  ⚡️Стартовал Всероссийский тест для инеженеров-строителей!
У вас еще есть время пройти текст и войти в рейтинг лучших инженеров-строителей. Доступ закроется сегодня ровно в 24:00 (МСК).
Коротко о главном:
• Внутри: 30 практических вопросов по реальным кейсам на стройке.
• Условия: дается 90 минут и всего 1 попытка.
Что на кону?
1. Именной сертификат для всех, кто сдаст тест.
2. Место в рейтинге лучших инженеров страны.
3. Подарки для топ-3: курс в Высшей инженерной школе и сертификаты на OZON.
Не откладывайте на вечер, заходите и забирайте свой сертификат прямо сейчас!
👉 ССЫЛКА НА РЕГИСТРАЦИЮ И ТЕСТ | 359 |
| 5 | 📄В СП по монтажу систем электросвязи исключают требования к строительному контролю и ИД
Росстандарт опубликовал вторую редакцию проекта Изменения № 1 к СП 520.1325800.2023 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Правила производства и приемки работ».
📌Что предлагают изменить
— Исключить из СП ряд собственных форм исполнительной документации: ведомость изменений и отступлений от проекта, акт передачи рабочей документации, акт готовности объекта к монтажу, акт завершения монтажа систем электросвязи, акт приемки пусконаладочных работ и акт автономных испытаний системы.
— Убрать отдельные требования к оформлению отчетной и исполнительной документации и вместо них применять действующий порядок ведения ИД: приказ Минстроя от 16.05.2023 № 344/пр и СП 543.1325800.2024.
— Сократить положения о подготовке к монтажу: из СП предлагают исключить разделы о приемке технической документации, зданий и сооружений под монтаж, оборудования и материалов, кабельной продукции, проверке кабелей перед монтажом и шефмонтажных работах.
— Уточнить правила монтажа кабелей: работы должны выполнять поэтапно в соответствии с проектной документацией, технической документацией изготовителей, технологическими картами, ГОСТ Р 58748 и самим СП.
Изменения нужны для гармонизации СП 520 с действующими требованиями к строительному контролю и исполнительной документации и исключения дублирующих положений.
😉 Подписаться на Актион Строительство в ТГ | Сообщество ВК | Канал в MAX | 391 |
| 6 | 🔥 Только для подписчиков канала предоставляем специальный доступ ко всем программам Высшей инженерной школы на 72 часа: от разработки ППР и оформления техкарт до цифровых инструментов инженера ПТО и актуальных методик ценообразования.
💯 Чтобы его получить вам нужно оставить заявку на доступ до 17:00. Менеджер перезвонит и откроет для вас все возможности платформы. Также зафиксирует за вами максимальную скидку месяца на годовую подписку, чтобы вы могли не спеша изучать все программы в любое удобное время.
➡️ Оставить заявку на специальный доступ
📚 Программы, доступные после активации:
🔸 Инженер ПТО. От базы до цифровизации работы.
🔹 Исполнительная документация в строительстве. Актуальные требования и ГОСТы.
🔸 Инженер-проектировщик. Проектирование ВК, BIM-технологии.
🔹 Разработчик ППР. Структура и оформление проекта производства работ.
🔸 Сметное дело. ГРАНД-Смета. Современные методики ценообразования.
🔹 Excel для инженеров-строителей. Автоматизация расчетов и отчетов.
+ 9 программ повышения квалификации и 2 программы профпереподготовки
Выберите любую интересующую вас программу, активируйте доступ сегодня через обратный звонок от менеджера и начните изучение уроков у ведущих экспертов-практиков!
👉 Оставить заявку на получение доступа | 411 |
| 7 | ❓Можно ли достроить и ввести объект в зоне затопления после изменения Водного кодекса?
С 4 августа 2026 года изменились правила строительства в зонах затопления и подтопления. Федеральный закон от 04.08.2026 № 301-ФЗ внес изменения в ст. 67.1 Водного кодекса.
Минстрой в письме от 02.09.2026 № 54339-ИФ/08 разъяснил можно ли достроить и получить разрешение на ввод для объектов, строительство которых началось до внесения изменений.
✏️Напомним, что по новой редакции ст. 67.1 ВК РФ в границах зон затопления и подтопления запрещено строительство объектов капитального строительства, за исключением сооружений инженерной защиты.
При этом закон не установил специальных правил для уже строящихся объектов.
📌Минстрой обращает внимание на общий принцип: закон не имеет обратной силы, если иное прямо не предусмотрено.
Кроме того, Земельный кодекс позволяет продолжать строительство в границах ЗОУИТ по разрешению на строительство, которое выдали до установления или изменения такой зоны.
❓Как быть с уже начатым строительством?
По позиции Минстроя, при вводе объектов, строительство или реконструкция которых начались до вступления в силу Закона № 301-ФЗ, следует учитывать предусмотренную проектной документацией инженерную защиту объекта от негативного воздействия вод и действовавшее градостроительное и земельное регулирование.
Отдельно Минстрой разъяснил ситуацию с многоквартирными домами и другими объектами, которые строят с привлечением денег дольщиков.
Если разрешение на строительство было выдано в установленном порядке, сам факт нахождения объекта в зоне затопления или подтопления не является основанием, чтобы прекратить действие РНС или отказать в выдаче разрешения на ввод.
✔️То есть новые ограничения не должны автоматически останавливать уже начатые проекты. Для таких объектов Минстрой предлагает учитывать момент начала строительства, ранее выданное РНС и предусмотренные проектом решения по инженерной защите.
😉 Подписаться на Актион Строительство в ТГ | Сообщество ВК | Канал в MAX | 507 |
| 8 |  Как общаются на стройке
😉 Подписаться на Актион Строительство в ТГ | Сообщество ВК | Канал в MAX | 511 |
| 9 |  ⚖️Контракт расторгли не по вине подрядчика, но суд отказал в оплате выполненных работ
Даже если госконтракт расторгли не из-за нарушений подрядчика, это само по себе не гарантирует оплату уже выполненной части работ. Подрядчику нужно подтвердить надлежащее выполнение и передачу результата, который имеет потребительскую ценность для заказчика. Верховный Суд поддержал такой подход нижестоящих судов.
➡️Суть дела
Заказчик заключил с генподрядчиком контракт почти на 629 млн рублей на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию детского сада. На проектирование подрядчику перечислили аванс — 9,65 млн рублей.
Позже объект исключили из инвестиционной программы, и заказчик расторг контракт. Причина расторжения не была связана с нарушениями подрядчика.
Подрядчик посчитал, что выполненную к этому моменту часть проектных работ заказчик все равно должен принять и оплатить. Он потребовал зачесть аванс в счет выполненных работ, взыскать еще 9,7 млн рублей их стоимости и более 10 млн рублей понесенных затрат.
➡️Почему суды отказали подрядчику
По условиям контракта подрядчик должен был передать проектную документацию с положительным заключением государственной экспертизы. Но суды установили:
🔴документация с положительным заключением экспертизы заказчику не передана;
🔴акты приемки не подписаны;
🔴надлежащее выполнение работ в предусмотренном контрактом объеме и качестве не доказано;
🔴заказчик неоднократно указывал на существенные недостатки документации;
🔴доказательств того, что заказчик воспользовался результатом выполненных работ, нет.
Отдельно суды оценили довод подрядчика о том, что выполнить работы вовремя ему мешал сам заказчик. Здесь тоже важный практический момент: подрядчик не уведомил заказчика о препятствиях и не приостановил работы в порядке статей 716 и 719 ГК РФ. Поэтому ссылаться на эти обстоятельства уже в суде он не мог.
➡️Что решили суды
Первая инстанция отказала подрядчику в иске и удовлетворила встречный иск заказчика. Апелляция и кассация решение поддержали.
В результате подрядчику не оплатили заявленные работы и затраты, а полученный аванс 9,65 млн рублей обязали вернуть заказчику как неосновательное обогащение.
Верховный Суд оснований для пересмотра дела не увидел и отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Определение Верховного Суда РФ от 07.09.2026 № 305-ЭС26-9489 по делу № А40-155345/2025
#судебнаяпрактика | 641 |
| 10 |  📑Вступила в силу новая версия XML-схемы заключения экспертизы
С 11 сентября 2026 года применяется новая версия XML-схемы заключения экспертизы — v.1.04.
Схему используют для формирования электронного заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Что изменилось в новой версии
✔️Для физических лиц в заключении теперь обязательно указывать СНИЛС.
✔️Состав разделов ПД система будет проверять автоматически с учетом вида объекта — производственного, непроизводственного или линейного.
✔️В сведения об объекте добавили уникальный код из системы «Электронный бюджет». Также необходимо указывать, относится ли объект к особо опасным и технически сложным, а также к уникальным.
✔️Изменили структуру сведений об адресе: обязательными стали код ОКТМО и наименование муниципального образования.
✔️В описание объекта экспертизы добавили информацию о его включении в федеральный или региональный проект в составе национального проекта.
✔️В выводах по результатам рассмотрения документации теперь указывают дату, на которую действовали требования, примененные в соответствии с ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ.
Подробнее о том, что такое XML-схемы и как их применять в строительстве читайте в рекомендации Системы ПроТех. | 646 |
| 11 |  📈 Законное увеличение стоимости объекта на этапе расчета НМЦК
Как защитить бюджет строительного проекта от инфляционных рисков, не нарушая закон? Узнайте на бесплатном вебинаре Высшей инженерной школы, который пройдет 30 сентября в 11:00.
👉 Занять место на вебинаре
Спикер: Светлана Притчина — начальник отдела и ведущий преподаватель ценообразования и сметного нормирования учебного центра ФАУ «РосКапСтрой». Включена в национальные реестры специалистов НОСТРОЙ (№ С-50-048) и НОПРИЗ (№ П-097546).
На вебинаре разберем:
➡️ Учет инфляции: как правильно использовать два типа индексов для корректировки сметной стоимости и законно менять итоговую величину бюджета.
➡️ Приказ Минстроя № 841/пр: пошаговый алгоритм применения индексов для защиты бюджета закупки на момент проведения тендера и выполнения строительных работ.
➡️ Риски заказчиков: почему расчеты только по фактическому индексу приводят к занижению НМЦК на размер будущей инфляции, и как избежать этой ответственности.
➡️ Инструменты роста цены: как законно увеличить стоимость объекта с учетом сроков и условий оплаты.
Участие в вебинаре бесплатное, но количество мест в комнате трансляции ограничено. Успейте подтвердить свое участие и забронировать доступ.
Занять место на вебинаре | 611 |
| 12 | ℹ️ При закупке содержания дорог заказчик вправе учитывать опыт только аналогичных работ
Заказчик проводил конкурс на содержание автомобильной дороги. В порядке оценки заявок он установил, что квалификацию участников будут подтверждать только исполненные договоры на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений.
УФАС посчитало это ограничением. Контрольный орган указал, что подп. «в» п. 32 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 № 2604, позволяет учитывать более широкий опыт — строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.
👨💻Апелляция и кассация с УФАС не согласились.
Суды указали, что при оценке квалификации важен опыт, связанный с предметом закупки. Содержание автомобильных дорог имеет свою специфику и отличается от строительства, реконструкции и ремонта.
Поэтому заказчик вправе установить более узкий критерий и учитывать только договоры на содержание дорог, если именно такие работы закупает.
Ограничением конкуренции такое условие суды не признали: требования одинаковы для всех участников и позволяют оценить наличие опыта именно в тех работах, которые предстоит выполнять по контракту.
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 24.08.2026 № Ф09-3042/26 по делу № А60-48138/2025.
#судебнаяпрактика | 632 |
| 13 |  ⚡️Сможете пройти тест по входному контролю без ошибок?
Интересно, что в тесте «Входной контроль ПД и РД по новому ГОСТ Р 21» 80% ваших коллег допускают хотя бы одну ошибку. А вы сможете ответить без ошибок? Проверьте себя.
Пройти тест >>>
В тесте всего 6 вопросов по самым сложным ситуациям: шифры, подписи, комплектность и проверка документации по новым правилам.
Всего 2 минуты — и вы узнаете, есть ли у вас пробелы в знаниях.
Что получите после прохождения:
🎁 Уникальное руководство по проверке шифров, подписей и комплектности ПД и РД по ГОСТ Р 21. Это ваша личная страховка от ошибок, связанных с изменениями в правилах входного контроля.
Как забрать подарок?
После теста оставьте контакт для связи — менеджер передаст руководство и откроет доступ к Системе ПроТех.
Пройти тест и получить подарок >>> | 645 |
| 14 | ⚡️Правительство расширило случаи, когда восстановление объектов возможно без разрешения на строительство
Постановлением Правительства от 09.09.2026 № 1149 расширили перечень случаев, когда при восстановлении разрушенных или поврежденных объектов не нужно готовить документацию по планировке территории и получать разрешение на строительство.
Для строительства и реконструкции линейных объектов, а также ОКС не требуется документация по планировке территории, если объект разрушен или поврежден в результате:
➡️военных действий;
➡️незаконного вмешательства с применением обычных средств поражения, в том числе террористического акта;
➡️диверсии.
📌Условие — работы не должны менять первоначально установленные параметры объекта: высоту, этажность, площадь, объем, класс, категорию и другие показатели.
Исключение сделали для объектов электросетевого хозяйства и трубопроводного транспорта — на них это правило не распространяется.
Кроме того, разрешение на строительство не потребуется при восстановлении зданий и сооружений, которые не относятся к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам и были разрушены или повреждены по тем же причинам.
📌Здесь также действует условие: восстановительные работы не должны приводить к изменению высоты, этажности, площади и объема объекта. | 679 |
| 15 | ⚡Обновили свод правил по авторскому надзору в строительстве
Росстандарт опубликовал на сайте информацию о новом СП 246.1325800.2026 «Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Методические указания».
Свод правил устанавливает положения по осуществлению авторского надзора:
- при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты;
- при техническом перевооружении, консервации и ликвидации опасных производственных объектов;
- при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия — с учетом требований ГОСТ Р 56200.
Новый СП заменяет СП 246.1325800.2023.
❗️Документ вступил в силу 4 июля 2026 года. При этом самого текста нового СП на сайте пока нет — опубликована только информация о документе.
После публикации полного текста документа отдельно разберем, что изменилось в порядке организации и ведения авторского надзора. | 789 |
| 16 |  Мотивация работать в понедельник - она такая 😴
Хорошей рабочей недели! | 759 |
| 17 | 🔥Разрешение на строительство в 2026 году: что изменилось
В 2026 году порядок работы с разрешениями на строительство перешел на новый этап: часть сведений теперь запрашивается через межведомственное взаимодействие, а само разрешение постепенно переводится в реестровую модель.
Разберем основные изменения, которые необходимо учитывать при оформлении РНС.
📌При подаче заявления сократился состав документов
С 1 марта 2026 года застройщик не обязан представлять часть документов, если необходимые сведения уже содержатся в государственных информационных системах.
Теперь вместо предоставления отдельных документов указываются их реквизиты, а уполномоченный орган получает сведения самостоятельно.
Что изменилось:
• выписка из ЕГРН на земельный участок не представляется, если права зарегистрированы в ЕГРН;
• вместо предоставления ГПЗУ указываются сведения о нем, а орган, выдающий разрешение, получает их в рамках межведомственного взаимодействия;
• сведения о заключении экспертизы проектной документации используются из государственных информационных систем при наличии таких сведений.
📌Разрешение на строительство перешло к реестровой модели
С 1 сентября 2026 года подтверждением выдачи разрешения на строительство является запись в реестре разрешений на строительство.
Реестры разрешений ведутся:
• для разрешений федеральных органов, Росатома и Роскосмоса — в ЕИС;
• для разрешений, выдаваемых органами субъектов РФ и органами местного самоуправления, — в ГИСОГД.
То есть юридически значимым становится не бумажный документ, а сведения, внесенные в реестр.
📌Изменения в ранее выданные разрешения также будут отражаться в реестре
Если разрешение было выдано до перехода на новую модель, оно продолжает действовать до окончания установленного срока.
При этом изменения в такие разрешения после 1 сентября 2026 года будут вноситься путем создания соответствующей записи в реестре.
📌Переход на новую модель может быть поэтапным
Несмотря на общий переход к реестровой модели с 1 сентября 2026 года, субъектам РФ предоставили возможность отложить применение новых правил до 1 сентября 2027 года.
Поэтому на практике порядок получения и подтверждения РНС в переходный период может зависеть от конкретного региона.
👆Пошаговый алгоритм действий для получения РНС с 1 сентября 2026 года выложили в нашем канале MAX. | 1 664 |
| 18 | ⚖️Суд определил, какую сумму обязана выплатить СРО за своего члена
📌При взыскании средств с компенсационного фонда СРО расчет ответственности должен основываться на официальных сведениях Единого реестра членов СРО, который ведет НОСТРОЙ.
Размер требований заказчика не всегда равен сумме, которую обязана выплатить СРО.
➡️Суть дела
Заказчик обратился с требованиями к строительной организации о взыскании 87,2 млн рублей. В сумму вошли неосновательное обогащение, убытки и неустойка.
Поскольку у подрядчика не хватало средств для исполнения решения суда, требования были заявлены также к саморегулируемой организации — в пределах ее ответственности по компенсационному фонду.
СРО не согласилась с расчетом и обжаловала решение.
При рассмотрении дела суд запросил у НОСТРОЙ сведения из Единого реестра членов СРО и их обязательств.
➡️Решение суда
Суд апелляционной инстанции установил, что расчет ответственности должен производиться исходя из данных Единого реестра НОСТРОЙ.
В результате размер ответственности СРО был снижен с 87,2 млн рублей до 65,2 млн рублей.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил решение без изменения, подтвердив, что сведения Единого реестра являются официальными и используются при определении размера компенсационной выплаты.
(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.09.2026 по делу № А53-23504/2024)
➡️При спорах о выплатах из компенсационного фонда учитываются не только документы сторон, но и сведения Единого реестра НОСТРОЙ.
Для строительных организаций это означает, что данные о членстве в СРО, уровне ответственности и обязательствах должны быть актуальными и корректно отражаться в реестре. | 848 |
| 19 |  🔥Как инженеру остаться востребованным: открыли свободный доступ к записи вебинара
Специально для подписчиков канала мы открыли свободный доступ к записи вебинара «Как инженеру адаптироваться к современным реалиям и остаться востребованным на сокращающемся рынке труда».
Компетенции, которые помогают инженеру сохранять профессиональную устойчивость: от BIM/ТИМ, российского ПО и AI до управления, soft skills, портфолио и личной стратегии развития.
[Смотреть запись]
Что разберем на вебинаре:
➡️ Что происходит со строительным рынком и рынком труда, и какие тенденции будут влиять на специалистов в ближайшие годы;
➡️ Почему привычная модель «знаю свою работу — значит востребован» перестает работать;
➡️ Какие компетенции сегодня делают инженера действительно ценным кадром;
➡️ Как меняют профессию BIM/ТИМ, российское ПО, автоматизация и работа с данными;
➡️ Где и как применять искусственный интеллект в повседневной работе инженера;
➡️ Почему понимание управления, бизнеса и soft skills становится важным даже для технических специалистов;
➡️ Какие карьерные траектории существуют сегодня: эксперт, BIM/ТИМ-специалист, руководитель, цифровой специалист, методолог или консультант;
➡️ Как формировать портфолио, профессиональную репутацию и грамотно презентовать свои компетенции работодателю;
➡️ Как выстроить личную стратегию развития и сохранить востребованность в долгосрочной перспективе.
Спикер Александр Высоцкий, генеральный директор ООО «Высоцкий консалтинг». Эксперт в области BIM/ТИМ, цифровой трансформации проектно-строительной отрасли и развития инженерных команд. Более 15 лет опыта в проектировании, BIM и управленческом консалтинге. Руководитель и участник проектов для Росатома, РЖД, ПИК, Норникеля, Эталона, РИВ ГОШ и других крупных компаний. Основатель платформы bim.vc. Участник подготовки национальной сборной России по BIM-компетенциям и спикер ведущих отраслевых мероприятий.
Как получить доступ к записи?
Переходите по ссылке. После регистрации, доступ к записи будет открыт
[Запросить доступ к записи] | 812 |
| 20 | ⚖️Дополнительные работы признали частью госконтракта: заказчик заплатит неустойку за просрочку
Если суд признал дополнительные работы частью исполнения государственного контракта, заказчик обязан оплатить их не только по стоимости, но и с учетом ответственности за нарушение срока оплаты.
➡️Суть дела
Подрядчик выполнил дополнительные строительные работы. Заказчик отказался их оплачивать, однако суд ранее установил, что работы были необходимы для исполнения контракта, и взыскал их стоимость — более 9 млн рублей.
После этого подрядчик потребовал начислить неустойку за период просрочки оплаты.
Заказчик возражал: дополнительные работы не входили в твердую цену контракта, а отдельного соглашения о неустойке по ним не было.
➡️Решение суда
Суд указал, что стоимость дополнительных работ была взыскана именно как задолженность по государственному контракту. Поэтому на нарушение срока оплаты распространяются условия контракта и положения части 5 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.
В итоге с заказчика взыскали около 2,95 млн рублей неустойки.
(Определение ВС РФ от 01.09.2026 № 307-ЭС26-8368 по делу № А56-124664/2024)
➡️Вывод
Если дополнительные работы признаны выполненными в рамках госконтракта, заказчик не может рассматривать их как отдельное обязательство без применения контрактной ответственности за просрочку оплаты.
🔎Больше практических разборов — в Системе ПроТех.
#судебнаяпрактика
😉 Подписаться на Актион Строительство в ТГ | Сообщество ВК | Канал в MAX | 862 |
