PLP | Северо-Западный

Судебная практика Северо-Западный округ На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами: 1️⃣ Уклонение подрядчика от выставления счёта-фактуры нарушает право генподрядчика на налоговый вычет и допускает понуждение к её передаче (Постановление АС МО) Судебная практика всех остальных округов

Судебная практика Северо-Западный округ На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами: 1️⃣ Поставка незарегистрированного медоборудования с последующей заменой — ненадлежащее качество или просрочка? (Постановление АС МО) 2️⃣ Публичная доступность нормативного акта в сети Интернет исключает ссылку на незнание о нарушении права при исчислении срока оспаривания (Постановление АС СКО) Судебная практика всех остальных округов

Судебная практика Северо-Западный округ На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами: 1️⃣ Управляющий не уведомил кредитора и семь месяцев собирал базовые сведения — устоит ли он в должности? (Постановление АС МО) 2️⃣ Самостоятельное исчисление платы за НВОС в декларации не блокирует судебную проверку правильности применения повышающих коэффициентов при смене категории объекта (Постановление АС СКО) Судебная практика всех остальных округов

Судебная практика Северо-Западный округ На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами: 1️⃣ Пристав наложил запрет на регистрацию пяти участков стоимостью 191 млн при долге в 30 млн — правомерно ли это? (Постановление АС МО) 2️⃣ Расходы на аренду жилья для директора, включённые учредителем в нормативные затраты как общехозяйственные нужды, не могут квалифицироваться как неправомерное использование субсидии без оценки учредительных документов (Постановление АС СКО) 3️⃣ Стоимость услуг по передаче электроэнергии в объёме потерь взыскивается сетевой организацией напрямую с иного владельца сетей, но объём потерь должен исключать сети, ему не принадлежащие (Постановление АС ЗСО) Судебная практика всех остальных округов

📅 Самое интересное за неделю — Северо-Западный округ 1️⃣ Превышение шума от действующей железной дороги не порождает безусловной обязанности владельца источника шума без установления причинно-следственной связи с его деятельностью (Постановление АС СЗО) 2️⃣ Разрешение спора по договору при отсутствии самого контракта в материалах дела — существенное нарушение, влекущее отмену (Постановление АС СЗО) 3️⃣ Суд определил владельца спорной кабельной линии и возложил на него обязанности — такое лицо подлежит обязательному привлечению к участию в деле (Постановление АС СЗО) Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Подряд #PLP_Неустойка Разрешение спора по договору при отсутствии самого контракта в материалах дела — существенное нарушение, влекущее отмену (Постановление АС СЗО от 22 июня 2026 года по делу № А56-29924/25). 📝

Что произошло. Заказчик (ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга») взыскивал с подрядчика (ООО «Ялта») договорную неустойку за просрочку выполнения проектных работ. Суд первой инстанции иск удовлетворил, апелляция снизила сумму взыскания, исключив из периода просрочки время, когда заказчик якобы не передавал исходные данные. В чём ошибка. Суды обеих инстанций разрешили спор, ссылаясь на конкретные пункты контракта и его приложений (задание на проектирование, график выполнения работ, расчёт цены). Однако сам первичный договор с приложениями фактически отсутствовал в материалах дела: истец не приложил их к иску, они не загрузились в электронную картотеку. Суды формально процитировали условия, которые стороны изложили в своих процессуальных позициях, нарушив принцип непосредственного исследования доказательств (ч. 1 ст. 71 АПК РФ). Позиция кассации. Спорный контракт и его приложения являются основными доказательствами, из которых подлежат установлению юридически значимые обстоятельства: состав обязательства, сроки, объём исходных данных, порядок расчёта цены и неустойки. Разрешение спора со ссылкой на пункты договора при отсутствии самого документа в материалах дела не может быть признано надлежащим исследованием доказательств. Без исследования первичного контракта суды не вправе делать выводы о периоде просрочки, наличии вины кредитора (ст. 405 ГК РФ) и определять размер неустойки. Для практики. Судам надлежит устанавливать действительное содержание договорных условий исключительно на основании первичных документов, а не на пересказе сторон. Истцу при обращении с иском о взыскании задолженности или неустойки необходимо обеспечить фактическое поступление в материалы дела полного пакета документов, на которых основаны требования (со всеми приложениями, графиками и расчётами). Ответчику при обнаружении отсутствия первичных документов в деле следует указывать на это суду, чтобы пресечь разрешение спора на основании недоказанных утверждений оппонента о содержании договора.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Договорное Суд определил владельца спорной кабельной линии и возложил на него обязанности — такое лицо подлежит обязательному привлечению к участию в деле (Постановление АС СЗО от 24 июня 2026 года по делу № А66-750/23). 📝

Что произошло. Сетевая организация (Тверьгорэлектро) взыскала с смежной сетевой организации (Россети Центр) долг за услуги по передаче электроэнергии. Гарантирующий поставщик (Росатом Энергосбыт) оспорил расчёты, указав, что истец необоснованно включил в полезный отпуск объём электроэнергии по кабельной линии, питающей многоквартирный дом, которая не принадлежит ни потребителю (ИП), ни сетевым организациям и, по мнению поставщика, является бесхозяйной. В чём ошибка. Суды первой и апелляционной инстанций вникли в спор о правовой судьбе линии и установили её фактического владельца — Администрацию городского округа. Суды указали, что из-за бездействия Администрации, не принявшей линии в муниципальную собственность, именно она обязана нести расходы по их эксплуатации. Однако Администрация к участию в деле не была привлечена, что является безусловным основанием для отмены (п. 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ). Позиция кассации. Если при разрешении спора о расчётах за услуги по передаче электроэнергии суд устанавливает правовую судьбу инфраструктурного объекта (кабельной линии) и фактически определяет её владельца, судебный акт непосредственно затрагивает права и обязанности этого лица. В таком случае суд обязан привлечь собственника (владельца) к участию в деле. Возложение бремени содержания имущества на лицо, не участвующее в процессе, недопустимо. Для практики. Если в споре о взыскании стоимости услуг по передаче электроэнергии (или ресурсов) возникает вопрос о принадлежности участка сети или оборудования, сторона, оспаривающая расчёты, должна заявлять ходатайство о привлечении потенциального собственника (например, муниципалитета) для выяснения судьбы имущества. Судам нельзя самостоятельно определять владельца бесхозяйных объектов и распределять финансовые обязанности без участия этого лица.

Судебная практика всех остальных округов

#PLP_Деликты #PLP_Сделки Превышение шума от действующей железной дороги не порождает безусловной обязанности владельца источника шума без установления причинно-следственной связи с его деятельностью (Постановление АС СЗО от 28 апреля 2026 года по делу № А56-8182/25). 📝

Что произошло. ОАО «РЖД» оспаривало представление Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, обязывающее общество устранить превышения уровня шума вблизи жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Красноармейская ул., д. 6. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении требования, поддержав вывод прокуратуры о возложении на РЖД обязанности по соблюдению санитарно-эпидемиологических нормативов. В чём ошибка. Нижестоящие суды возложили на Общество обязанность по соблюдению нормативов шума без установления причинно-следственной связи между деятельностью РЖД и возникновением превышений на селитебной территории. Судами не учтено, что жилое здание на спорном участке построено в 2021 году — то есть после многолетней эксплуатации железнодорожной инфраструктуры. Также не установлено, производились ли РЖД реконструкция или новое строительство железной дороги после постройки жилого дома. Доводы Общества о том, что обязанность по шумозащитным мероприятиям возлагается на застройщика жилой застройки, прокуратурой не опровергнуты. Позиция кассации. Приведённые нормативные положения (ст. 40 ЗК РФ, ст. 12, 24 Закона № 52-ФЗ, Правила № 170, СП 51.13330.2011, СП 42.13330.2016, ст. 10, 24, 30 Закона № 384-ФЗ) не устанавливают универсальной обязанности владельца источников вредных физических воздействий проводить мероприятия по снижению таких воздействий на территорию жилой застройки. В каждом случае необходимо устанавливать наличие причинно-следственной связи между деятельностью владельца источника воздействия и возникновением превышений, а также наличие обязанности конкретного лица проводить защитные мероприятия. При новом рассмотрении суду надлежит установить все фактические обстоятельства, включая вопрос о привлечении собственника земельного участка. Для практики. При оспаривании актов прокуратуры о шуме от транспортной инфраструктуры ключевое значение имеют: хронология (что появилось раньше — железная дорога или жилая застройка), отсутствие реконструкции или нового строительства объектов после появления жилого дома, и разграничение обязанностей между владельцем источника шума и застройщиком. Доказательства того, что жилое здание построено позже действующей инфраструктуры, смещают бремя обоснования обязанности на прокуратуру. Также при повторном рассмотрении возможно привлечение собственника земельного участка для полного установления обстоятельств.

Судебная практика всех остальных округов