Дневник юриста
Канал юриста. Здесь публикуются полезные и интересные новости для юристов,вы тут точно не соскучитесь! #юриспруденция По поводу рекламы : @utso04 Биржа рекламы: https://telega.in/c/dnevnikyurist
Ko'proq ko'rsatish7 132
Obunachilar
-724 soatlar
+2137 kunlar
+1 95130 kunlar
Post vaqtlarining boʻlagichi
Ma'lumot yuklanmoqda...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Nashrni tahlil qilish
| Postlar | Ko'rishlar | Ulashishlar | Ko'rish dinamikasi |
01 ВС РАССКАЗАЛ, КАК НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ НЕУСТОЙКУ ПО КОНТРАКТУ
За просрочку поставки заказчик начислил своему исполнителю неустойку, взяв за основу полную стоимость контракта. Верховный суд решил, что это не согласуется с «обеспечительной природой неустойки».
Общество «Транс Рейл Ком» заключило с ГУП «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина» контракт на поставку оборудования. Исполнитель просрочил поставку, поэтому заказчик потребовал выплатить ему неустойку 110,84 млн руб. Кроме того, заказчик удержал из оплаты за уже поставленный товар еще 38,47 млн руб.
Но в «Транс Рейл Коме» решили, что ГУП неправильно посчитал неустойку и начислил ее не на стоимость просроченных обязательств, но на всю сумму контракта в 2,6 млрд руб., и потребовал выплатить ему удержанную оплату. Претензия осталась без удовлетворения, после чего общество обратилось в суд с иском (дело № А40-81366/2020). Но три инстанции решили, что ГУП посчитал неустойку правильно.
«Транс Рейл Ком» обратился в Верховный суд. Экономколлегия рассмотрела жалобу и пришла к выводу, что нижестоящие суды неправильно рассмотрели спор. Допущенная обществом просрочка в исполнении обязательств имела место лишь на отдельных этапах исполнения контракта, обратили внимание судьи. «Применение такой методики расчета неустойки не отвечает положениям ч. 7 ст. 34 закона «О контрактной системе» в их системном толковании с положениями п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 и п. 1 ст. 394 Гражданского кодекса, поскольку означает применение меры юридической ответственности за отсутствующее нарушение и не согласуется с обеспечительной природой неустойки», — уверены в ВС.
Кроме того, судьи обратили внимание и на другое нарушение: суды не стали рассматривать заявление «Транс Рейл Кома» о снижении неустойки по правилам ст. 333 ГК. Поэтому спор будет рассмотрен в АСГМ повторно.
Дневник юриста | 424 | 4 | Loading... |
02 Ответьте на 1 вопрос и книги ваши до конца весны за 0 ₽
Более 250 000 книг и аудиокниг разных жанров в Букмейте. Попробуйте бесплатно!
Попробовать
#реклама 16+
bookmate.ru
О рекламодателе | 533 | 0 | Loading... |
03 КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЁ ЖИЛЬЁ ОТ МОШЕННИКОВ
Чтобы обезопасить себя от аферистов-мошенников владельцу квартиры необходимо обратиться в любой МФЦ и написать 2 заявления:
1. Заявление в Росреестр о запрете регистрационных действий
Такое заявление не позволит перерегистрировать право собственности на другого человека без личного участия собственника;
2. Важно внести в Единый государственный реестр недвижимости актуальный адрес электронной почты собственника и тогда собственник может оперативно получать информацию из Росреестра о действиях с его недвижимостью.
Заполнить заявление, в которое внесёте адрес эл. почты (это бесплатно) «Об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН, о внесении сведений в ЕГРН заинтересованным лицом, о внесении в ЕГРН записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, а также отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости» (так называется форма необходимого вам заявления).
Дневник юриста | 1 028 | 39 | Loading... |
04 Ответьте на вопрос и музыка ваша 90 дней бесплатно
Яндекс Музыка для вас и 3-х ваших близких 90 дней бесплатно. Попробуйте сейчас!
Попробовать
#реклама 18+
music.yandex.ru
О рекламодателе | 973 | 0 | Loading... |
05 ЕСЛИ ВЫ ВЫИГРАЛИ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ (помимо основного долга), СЛЕДУЮЩИЕ РАСХОДЫ:
✔госпошлина;⠀
⠀
✔почтовые расходы;⠀
⠀
✔расходы на проезд до суда;⠀
⠀
✔оплата услуг юристов;⠀
⠀
✔расходы на оформление доверенностей;⠀
⠀
✔другие расходы, которые вы понесли в рамках данного судебного спора.⠀
⠀
📌По практике, суд может проводить анализ разумности стоимости юридических услуг.⠀
⠀
📎Если вы не успели подать заявление в ходе судебного процесса, вы можете направить данное заявление в течение трех месяцев (в арбитражном процессе) со дня вступления в законную силу последнего судебного акта.⠀
Дневник юриста | 1 149 | 17 | Loading... |
06 ❗️Антивебинар «5 шагов суровой нежной подготовки к переговорам от медиатора»
Нестандартная онлайн-встреча с практической отработкой 7 конкретных шагов, которые приведут к успеху в переговорах. Без воды и «впаривания» курсов.
⏰10 мая в 18-00 мск
- Шаг №1. Как правильно настроиться на переговоры?
- Шаг №2. Как управлять своими эмоциями, не впадать в раздражение и гнев от неудобной реплики или отказа.
- Шаг №3. Тренируем переговорные техники и учимся слышать собеседника.
- Шаг №4. Как «читать» людей и понимать, чего они хотят на самом деле: между слов и строк
- Шаг №5. Делаем «расклад» по переговорам, без ТАРО и прочей магии
🤝 Кого ждем: всех-всех-всех, кто работает «человек-человек» и просто хороших людей
🎁 Бонусы и подарки всем участникам!
👉 Регистрация https://4legalforum.ru/antiweb?utm_source=dnevnikyurist
Реклама. ИП Гизерская Елена Викторовна. ИНН 263212850305. | 1 041 | 3 | Loading... |
07 КАК ЗАЩИТИТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ
❗️Авторским правом не охраняются идеи, концепции и т. д., не выраженные в материальной форме.
📎Полный перечень содержит п. 5 ст. 1259 ГК: идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах.
ℹ️То есть, если вы реализуете какую-либо идею по-своему, плагиатом считаться это не будет.
ℹ️Но если вы будете копировать чужой дизайн, текст, фото или иные произведения, а особенно использовать очень похожий товарный знак - это нарушение.
❗️По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, чтобы защитить свою бизнес-идею, выраженную уже каким-либо образом материально, лучше зарегистрировать свои права на реализованные идеи, запатентовав ее.
🔎"Закон охраняет такие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, как произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ, базы данных; исполнения и фонограммы; изобретения, полезные модели и промышленные образцы; ноу-хау; фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания; и так далее", - сказала юрист.
📌Согласно закону, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
🔎Кстати, недавно правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам регистрировать на себя товарные знаки.
По действующим правилам это могут сделать только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
▪️Если украли вашу идею, то сначала можно попробовать уладить дело в претензионном порядке - договорившись с нарушителем.
▪️Если же такой способ вас не устраивает, то защитить свое нарушенное право можно через суд - запретить этим лицам использовать товарный знак, а также получить компенсацию.
☝🏽Однако следует помнить, что судебный процесс потребует больших издержек, поэтому очень важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.
Дневник юриста | 1 060 | 6 | Loading... |
08 Квартиры в центре Пушкино от 5,1 млн ₽ от застройщика
ЖК «Триумф» — идеальное сочетание комфорта, стиля и изысканной простоты. Именно здесь начинается ваш новый путь к триумфу счастья и удовольствия от городской жизни в гармонии с природой.
Новый ЖК от проверенного временем застройщика. Корпорация «ВИТ» начинает строительство в самом живописном месте города Пушкино.
Современный и стильный комплекс имеет три корпуса, каждый из которых выдержан в едином архитектурном стиле и гармонично вписан в окружающий ландшафт.
Видовые квартиры с удобной планировкой от 30 кв.м. от 5 100 000₽.
В продаже машиноместа от 750 000₽.
Доступна ипотека от 5% от 12 банков на выбор.
Переходите на сайт и выбирайте свою новую квартиру на генплане или по важным для вас параметрам.
Узнать больше
#реклама
triumf-pushkino.ru
О рекламодателе | 1 070 | 0 | Loading... |
09 Вчера размещали ссылку на инвестиционный канал "Осторожный инвестор".
В личку пишут, что не все успели подписаться.
Размещаю последний раз. Кто не успел, можете зайти прямо сейчас и подписаться. Через час ссылку удалю🤷♂ | 384 | 1 | Loading... |
10 ЧТО ПРОИСХОДИТ С КРЕДИТОМ, ЕСЛИ БАНК ЛИШИЛСЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ОБАНКРОТИЛСЯ
Многие думают, что тогда долг исчезает. Нет банка — нет кредита.
Но это не так.
📌Когда банк лишается лицензии или не может продолжать деятельность по другим причинам, в дело вступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
🔎Агентство объявляет конкурс среди существующих банков на переход права требования по кредитным договорам. Заинтересованные банки подают заявки, по итогам которых один из них получит клиентов лишившегося лицензии или разорившегося банка.
❗️Если АСВ не найдёт другой банк, то само станет кредитором и откроет счета, куда будет принимать платежи по кредитам.
Так что долг не обнулится в любом случае.
📎По закону согласие должника на такой переход не требуется. Но также по закону должник обязан платить новому кредитору только после того, как тот уведомит должника о переходе к нему права требования.
📌Новый банк вправе предложить клиенту погасить кредит досрочно или изменить его условия: например, понизить или повысить ставку, увеличить или уменьшить срок и т. д. Но это остаётся на усмотрение должника.
Если должник не хочет менять условия или гасить кредит досрочно, то новый банк не вправе его принудить.
Дневник юриста | 1 376 | 15 | Loading... |
11 Юрист в M&A (слияние и поглощение)
По данным обзора AK&M сумма сделок M&A в России выросла на 36,7% по сравнению с 2022 годом. Это все еще связано с уходом иностранных компаний и возросшей активностью российских, что подстегивает новые сделки.
Бизнесу не хватает юристов, которые смогут успешно провести сложные сделки. Доход специалистов в этой сфере начинается от 150 000 рублей в месяц по данным hh.ru. При этом юристов, готовых разобраться в этой области мало, и на рынке ощущается их нехватка.
Пройдите курсы повышения квалификации и овладейте новым направлением на курсе «Юрист в M&A» от Moscow Digital School.
В конце программы вы самостоятельно смоделируете свою M&A сделку в рамках бизнес-игры и детально пройдете по всем ее этапам.
Узнать больше
#реклама 16+
mosdigitals.ru
О рекламодателе | 1 152 | 0 | Loading... |
12 МОЖНО ЛИ ОТМЕНИТЬ ДОГОВОР ДАРЕНИЯ?
📎Процедура и основания для отмены договора дарения закреплены в ст. 578 ГК РФ.
🔎Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения.
☝🏽В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.
Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.
📌По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение положений Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" за счет средств, связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).
📎В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого.
В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения.
Таким образом можно расторгнуть дарственную.
Например: лицо, получившее в собственность недвижимость, может вернуть ее.
Сделать это можно двумя способами:
1️⃣подарить ее бывшему владельцу (т.е. оформить новую дарственную);
2️⃣оформить письменное соглашение об отмене договора.
🔎Также можно оспорить договор дарения в судебном порядке по общим основаниям признания сделки недействительной, например, бабушка не отдавала отчет своим действиям, или ее ввели в заблуждение, либо она подписала договор под принуждением.
❗️Правила об отказе от исполнения договора дарения (статья 577) и об отмене дарения (статья 578) НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ОБЫЧНЫМ ПОДАРКАМ НЕБОЛЬШОЙ СТОИМОСТИ.
Дневник юриста | 1 469 | 16 | Loading... |
13 Коллеги! Не менее важный навык помимо юридической грамотности — это навык инвестирования! 💸
Недавние исследования в России показали удручающую статистику: 90% людей не то, что не обладают навыками инвестирования, но и не умеют копить деньги! Кстати, откладывать бабки я тоже не умею))
Ну да ладно! Хотел вам о другом рассказать. Недавно я начал читать авторский блог "Осторожного Инвестора" и изучать абсолютно новое и полезное для себя направление. И вам рекомендую!😉
Главное, что автор инвестирует в надежные финансовые активы, без всякой крипты и прочей хрени, делая это эффективно и осторожно.
Среди всякого мошеннического мусора, где рассказывают о том, как за месяц заработать на "покупку острова" (только заплатите нам за обучение) канал "Осторожного инвестора" привлекает своей доступностью, адекватностью и рациональностью.
⚡️Всех, кто интересуется пассивным доходом и хочет получать пенсию не только от ПФР, приглашаю — t.me/prudent_invest | 1 024 | 0 | Loading... |
14 ПОЧЕМУ ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГАХ НЕ СРАЗУ УХОДИТ ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ ПРИСТАВОВ
Бывшие должники в ряде случаев жалуются на то, что платили, но на сайте приставов продолжают числиться нарушителями.
🔎Запись в банке данных будет удалена или изменена (в случае частичного погашения задолженности) в течение трех-семи дней с момента оплаты.
Такой срок требуется на то, чтобы денежные средства поступили на депозитный счет отдела судебных приставов, были распределены и перечислены взыскателю.
❗️Если в указанное время информация о должнике не обновилась, стоит обратиться непосредственно в подразделение судебных приставов по телефону или через личный кабинет на сайте Госуслуг.
📌Специалисты советуют регулярно мониторить свои данные на предмет задолженности. Сделать это можно при помощи сервиса "Банк данных исполнительных производств".
✔️Во-первых, это позволит избежать неприятных сюрпризов, если человек собрался в отпуск за границу.
✔️Во-вторых, никто не застрахован от появления так называемого "двойника", когда кто-то проштрафился, а взыскание наложили на его тезку.
Дневник юриста | 1 480 | 13 | Loading... |
15 Международные денежные переводы для бизнеса Collect&Pay
Collect & Pay - Переводы в/из России для Бизнеса!
Более 250 стран доступно для получения и отправки денег из России. Открытие счета за 3 рабочих дня.
Консультация с менеджером по открытию счета в удобное для вас время
Перейти на сайт
Финансовые услуги оказывает: АО "Тинькофф Банк".
#реклама
landing.collectnpay.com
О рекламодателе | 1 177 | 0 | Loading... |
16 ЗА ЧТО МОЖНО ЛИШИТЬСЯ ПРАВ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
🔍Законодательством предусмотрен максимальный срок лишения водительских прав на шесть лет, но иногда остаться без них можно пожизненно.
Чаще всего это происходит по медицинским показаниям, но не исключены случаи, когда и абсолютно здоровый автомобилист создает такую ситуацию, когда сроки лишения права управлять транспортным средством растягиваются многократно.
📌Это может произойти, например, из-за нарушения порядка исполнения наказания со стороны виновного.
Лишенный специального права водитель должен сдать удостоверение в течение трех рабочих дней с момента вступления в силу постановления о назначении административного наказания.
❌Если автолюбитель этого не сделал, то течение срока лишения специального права прерывается.
При повторении правонарушения, за которое предусмотрено лишение прав, меры наказания за первое и за второе нарушение подлежат сложению.
❗️В связи с этим срок лишения, предусмотренный статьей кодекса, может вырасти в десятки раз.
Дневник юриста | 1 743 | 6 | Loading... |
17 Сыграем? 3 кадра — 3 месяца фильмов и сериалов за 0 ₽!
Проверьте себя и откройте возможность провести 90 вечеров с любимыми фильмами и сериалами всего за 0 ₽!
Бонусы после прохождения теста:
— Кинопоиск и Яндекс Музыка на 3 месяца за 0 ₽.
— Доступ к вашей подписке для трёх близких людей.
Предложение ограничено до 15.05.2024.
Играть
#реклама 18+
kinopoisk.ru
О рекламодателе | 1 220 | 0 | Loading... |
18 Больше не нужно искать тематические каналы и по отдельности на них подписываться — мы сделали это за вас 🗄️
Вам остается только перейти по ссылке, сохранить папку себе и регулярно получать полезные ресурсы и знания из сферы юриспруденции 🔥
https://t.me/addlist/9UXrABHw9C9jOGRi
Хочешь в подборку? | 1 128 | 3 | Loading... |
19 Коллеги!
Обратите внимание на новый телеграм канал «Юриспруденция», где ежедневно публикуются новости о важных нововведениях, свежей судебной практике, и новеллах российского и зарубежного законодательства.
Узнавайте новости первыми по праву.
Подписывайтесь https://t.me/yrisprudencia чтобы не потерять из виду полезную информацию. | 1 073 | 1 | Loading... |
20 НЕДОДЕЛКИ В НОВОСТРОЙКАХ И КАК ДОБИТЬСЯ ИХ УСТРАНЕНИЯ
🔑Получая ключи от долгожданной квартиры в новостройке, покупатели часто сталкиваются с браком в строительных работах.
Низкое качество строительства - одна из самых наболевших проблем, с которыми сталкиваются дольщики.
📌В каждом пятом судебном иске по поводу строительного брака истцы-дольщики указывают на недостатки, связанные с неровностью стен и полов, на трещины, отсутствие перегородок, предусмотренных проектами, а также щели в оконных и балконных блоках.
📌Чуть реже истцы указывают на отсутствие выводов для электропроводки, проблемы с дверями, образование конденсата и плесени на окнах и затопление балконов при дождях.
❗️Если речь идет о квартире с отделкой, то число вариантов недостатков значительно увеличивается.
📎Тут могут быть проблемы с укладкой плитки и линолеума, протекание сантехники, некачественные оклеивание обоями и установка розеток.
❗️Если квартира передается без отделки, серьезными дефектами будут отсутствие стеклопакетов в раме, сквозное продувание или промерзание конструкций, незаделанные технологические отверстия, существенная кривизна и отклонение от горизонта пола и потолка, а стен от вертикали, значительное отступление от планировочного решения по метражу или конфигурации квартиры, проблемы с вентиляцией, электрикой, водоснабжением и канализацией.
⚠️Эффективнее всего, если недоделки дольщик обнаруживает на этапе приемки жилья.
📎При первом визите в новостройку можно пригласить с собой специалиста по приемке, он осмотрит квартиру более профессионально, может заметить брак, который не увидит неподготовленный покупатель.
✔️Если застройщик предлагает дольщику принять квартиру с недостатками, у покупателя есть три варианта действий:
➖потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, соразмерного уменьшения цены договора или возмещения своих расходов на устранение недоделок;
➖если брак существенный и не позволяет использовать помещение, то лучше подождать его исправления и только потом подписывать документы о приемке жилья;
➖если недоделки незначительные, можно подписать документы сразу, указав в них свои претензии и сроки устранения брака.
При затягивании ремонта застройщик заплатит неустойку.
❗️Если качество жилья существенно ниже обещанного или же застройщик отказывается что-либо исправлять, можно потребовать возврата денег за квартиру и уплаты процентов.
‼️Однако нужно серьезно взвесить, стоит ли расторгать договор.
🕐Дольщик вправе предъявить иск в суд или предъявить застройщику требование устранения недостатков как в период приемки квартиры, так и во время гарантийного срока (обычно это пять лет), уже после принятия объекта.
❗️Но строительная компания за это время может быть ликвидирована, и предъявлять претензии окажется просто некому.❗️
✅Если дело доходит до суда, то чаще всего такие разбирательства заканчиваются в пользу дольщиков.
⚠️Отказы встречаются, если требования предъявляются после истечения гарантийного срока, а также если застройщик докажет, что проблемы возникли вследствие нормального износа или по вине дольщика.
❌Если требования покупателя завышены, суд может отказать ему в иске или снизить размер неустойки и штрафа.
Дневник юриста | 1 791 | 23 | Loading... |
21 Приглашаем всех, кто хочет развивать свою карьеру и юридические навыки.
В сообществе практикующих юристов и адвокатов MEGALAW, мы создаем круг проверенных специалистов, которые стремятся к постоянному развитию и совершенствованию:
1. Обмен знаниями:
Обмен навыками и опытом с коллегами, менторство от опытных наставников
2. Деловые связи:
Создание новых контактов и расширение сети профессиональных связей в юридическом сообществе.
3. Участие в мероприятиях:
Мероприятия, конференции и круглые столы, посвященные актуальным вопросам в области права.
4. Перспективы для карьеры и бизнеса:
Участие в делах, сотрудничество с компаниями через бизнес-возможности сообщества.
5. Юридическая поддержка:
Взаимопомощь в сложных юридических вопросах и сложных случаях, консультирование со стороны коллег.
6. Эксклюзивный контент:
Доступ к закрытому контенту, специальным отчетам и аналитическим материалам.
Переходите по ссылке, чтобы подать заявку на вступление
➡️ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ⬅️ | 956 | 1 | Loading... |
22 ОБЯЗАН ЛИ РАБОТНИК ОТВЕЧАТЬ НА ЗВОНКИ РАБОТОДАТЕЛЯ ВО ВРЕМЯ БОЛЬНИЧНОГО ИЛИ ОТПУСКА
🔍Согласно статье 106 ТК РФ, время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
📌В соответствии со статьей 107 ТК РФ видами времени отдыха являются:
✔️перерывы в течение рабочего дня (смены);
✔️ежедневный (междусменный) отдых;
✔️выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
✔️нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
❗️Соответственно, работник не обязан отвечать на звонки работодателя во время больничного и отпуска.
📎При этом работодатель вправе выразить недовольство тем, что работник не отвечает ему на телефонные звонки вне рабочего времени, однако этот факт на трудовые отношения влиять не должен.
Дневник юриста | 1 789 | 41 | Loading... |
23 Все каналы, которые нужны автовладельцу, — в одном месте
Собрали для вас 3 классных автоканала:
Авто.ру — чтобы смотреть обзоры новинок, узнавать о новых законах, а также изучать юридические и технические разборы
Журнал Авто.ру online — чтобы в числе первых видеть главные автоновости
Большой экзамен ПДД — чтобы регулярно проверять свои знания правил дорожного движения
Переходите по ссылке и подписывайтесь — вам понравится!
Подписаться
#реклама
О рекламодателе | 1 102 | 0 | Loading... |
24 КАК ПРОДЛИТЬ ОТПУСК, ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ НЕГО ВЫ БЫЛИ НА БОЛЬНИЧНОМ
🤔Законно ли это?
📌Закон сообщает, что согласно ст.124 Трудового кодекса РФ, в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на другой срок.
❗️Вы вправе использовать период отпуска, в течение которого произошло "наложение" периода отпуска на период временной нетрудоспособности.
🔍Для этого вам необходимо в письменном виде уведомить об этом работодателя.
Причем срок предоставления отпуска за указанный период определяется работодателем с учётом ваших пожеланий.
Дневник юриста | 1 653 | 6 | Loading... |
25 Telegram-канал Политтехнологи о политтехнологах и политтехнологиях, об избирательных кампаниях и партиях, о хайпе, троллинге и фейках, о деструктивных технологиях, демагогии и манипулировании сознанием.
Здесь всегда интересно: много инсайта и инсайда. Вас ждут самые интересные истории, политические события и факты. Здесь собраны лучшие мировые предвыборные видеоролики, АПМ и яркие политические мемы.
И главное — всё написано понятным языком. Так что будет интересно не только профессиональным политологам и политтехнологам, но и всем гражданам, желающим разобраться в политических событиях и мире политтехнологий.
Подпишитесь, не пожалеете!
ПОДПИСАТЬСЯ — Telegram-канал Политтехнологи | 1 123 | 0 | Loading... |
26 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ЗАТОПИЛИ СОСЕДИ ?
К сожалению, с такой неприятностью приходится сталкиваться практически всем жителям многоквартирных домов.
❓Что делать и куда бежать, если вас заливают соседи❓
Необходимо:
✔️отключить электричество – сделать это нужно, чтобы предотвратить возможное замыкание электричества. Для этого обесточьте квартиру через электрощит;
✔️установить виновника залива – поднимитесь к соседям, чтобы сообщить о случившемся (если причину протечки можно устранить своими силами, то необходимо закрыть или перекрыть у соседей воду), если соседей нет дома, то следующим шагом будет звонок в аварийную диспетчерскую службу;
✔️вызвать аварийную диспетчерскую службу - сотрудники перекроют воду в подъезде или доме;
✔️зафиксировать ущерб – сделайте фото и видео фиксацию затопления. Перед записью можно пригласить соседей для того, чтобы эти данные послужили дополнительными доказательствами в суде, в случае такой необходимости;
✔️составить акт о затоплении – для этого нужно вызвать представителя УК, ЖСК, ЖЭУ или другой подобной организации. Этот документ нужен даже в том случае, если виновный согласен возместить ущерб добровольно;
✔️оценить ущерб – необходимо вызвать эксперта для оценки причиненного ущерба. Если квартира застрахована, то необходимо обратиться в страховую компанию.
После того, как акт будет составлен и определен причиненный заливом квартиры ущерб, попробуйте договориться с соседями о его добровольном возмещении. И если договориться мирно не получится, то вам необходимо будет обращаться в суд с иском о взыскании ущерба, причиненного заливом квартиры.
Дневник юриста | 1 714 | 22 | Loading... |
27 ⚠️Тот, кто знает, как защищать свои права, всегда будет в выигрыше!
• Как потребовать от банка отсрочку по кредиту?
• Как наказать работодателя за задержку зарплаты?
• Как вернуть купленный товар в интернет-магазин?
• Как обезопасить свою квартиру от мошенников?
🎓 Автор канала адвокат - Михаил Старостин, рассказывает о новых законах и дает бесплатные юридические советы.
🔥 Подпишитесь прямо сейчас - @AdvokatStarostin | 862 | 0 | Loading... |
28 КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЛУЧШЕ ХРАНИТЬ В БУМАЖНОМ ВИДЕ
Несмотря на то, что документооборот постепенно переходит в цифровой формат, некоторые документы лучше сохранить в бумажном виде.
📌Одной из таких бумаг является кредитный договор.
📎В случае, если у банка отберут лицензию, заемщику будет трудно доказать наличие долга и его размер без бумажной копии договора. При этом хранить документ стоит даже после полного погашения кредита.
⚠️Недобросовестные сотрудники могут записать на клиентов долги организации, и доказать, что их нет или сумма кредита меньше, бывает проблематично.
📌Также рекомендуется сохранить в бумажном виде документы на недвижимость, поскольку при возникновении спора они могут стать важным доказательством в суде.
Дневник юриста | 1 627 | 17 | Loading... |
29 Купите франшизу Самолет Плюс с окупаемостью 8 месяцев
Проводите сделки с недвижимостью и оказывайте кросс-услуги с партнерами сети.
Узнать больше
#реклама
samoletplus.ru
О рекламодателе | 1 119 | 0 | Loading... |
30 О ДОГОВОРАХ
📌Для бизнеса письменная форма договора является обязательной в любых правоотношениях - с контрагентами, сотрудниками, партнерами, а в некоторых случаях требуется и нотариальное заверение (ст. 161-163 ГК РФ).
✏️Каждый договор, даже который на первый взгляд кажется типовым и простым - уникален! Так как в нем прописаны отличительные от других «типовых» документов условия с конкретизацией взаимных требований, с помощью которых достигаются цели договора.
Условия договора делятся на обязательные и на «усмотрение сторон».
➖с первыми все более менее понятно - они определяют существенные условия договора. То, без чего невозможно заключить договор;
➖вторые являются для закона несущественными, но существенными для бизнеса, так как предостерегают от возможных рисков.
📎Например, вы с контрагентом из разных городов и вам нужно оперативно подписать договор, чтобы купить товар.
Обычно происходит так - ставите подпись на распечатанном экземпляре, сканируете и отправляете контрагенту, он делает то же самое. И кажется, что вы застраховали себя на случай обращения в суд… Но, все не так просто!
Если в договоре отсутствует условие об электронном взаимодействии и не прописано, что скан-версия имеет юридическую силу, могут возникнуть трудности с доказыванием факта заключения договора в суде.
🔍Если вы чувствуете сомнения, давление со второй стороны, опасаетесь чего-то - посоветуйтесь с юристом. Это выйдет дешевле, чем в будущем вы потратите время и понесете убытки для разрешения неприятной ситуации.
Дневник юриста | 1 728 | 17 | Loading... |
31 Бедности не существует❗️
В основном люди сами выбирают такую жизнь...
Если подарить бездомному мешок денег, то через год он снова окажется на улице
Почему? Всё дело в отсутствии финансовой грамотности
Телеграм канал Наличка Скруджа даёт своим подписчикам эти знания совершенно бесплатно.
Все посты написаны простым языком, без сложных терминов и иногда с юмором
Подписывайся на @dadyduck и будь с деньгами на ты!💰 | 1 011 | 2 | Loading... |
32 📌При заключении договора с заниженной ценой на квартиру покупатель рискует больше продавца.
❓Какие риски?
- покупатель не сможет в полном объеме получить налоговый вычет за покупку квартиры (в объеме своих реальных затрат);
- в случае признания судом сделки недействительной покупатель сможет претендовать только на ту сумму, что указана в договоре (в том числе при банкротстве продавца), при этом доказать, что на самом деле покупатель передал продавцу сумму намного больше, будет практически невозможно;
- в случае выявления налоговой службой занижения стоимости квартиры (в данном случае налоговой базы) продавцу доначислят налог на всю стоимость квартиры и привлекут к административной ответственности, что может грозить крупным штрафом.
📍Кроме того, при занижении существует вероятность привлечения продавца к уголовной ответственности: она наступает в том случае, когда уклонение от уплаты налога происходит в крупном размере.
⚠️Поэтому прежде, чем согласиться на сделку купли-продажи с занижением стоимости объекта, хорошо подумайте и оцените все возможные последствия такой сделки.
Дневник юриста | 1 756 | 17 | Loading... |
33 👩⚖️ Так много блогов юристов, но один можно порекомендовать вам точно ⬇️
А вы точно Юрист?👩💼
Его ведет молодая девушка Евгения, арбитражный управляющий из Москвы, которая, бросив работу мечты, ушла из найма и доказывает, что work-life balance для юристов существует 🤩
На канале она интересно рассказывает про:
👩⚖️ необычную судебную практику
👩⚖️ интересные мероприятия для юристов и предпринимателей
👩⚖️ лайфхаки для банкротных специалистов
👩⚖️ защиту прав должников и кредиторов
Подписывайтесь на канал Евгении А вы точно Юрист? и погружайтесь в жизнь судов и арбитража 🔥
https://t.me/+hXZtKa-Sy3M4ZTUy | 964 | 1 | Loading... |
34 6 ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ДАРСТВЕННАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
Договор дарения, хорошо всем известный как «дарственная» — один из самых популярных видов сделок в России.
📎Возникают случаи, когда договор дарения необходимо отменить, но только суд может признать дарение недействительным по иску дарителя или иного лица, чьи права и законные интересы затронуты.
✔сделка совершена под влиянием заблуждения или угрозы жизни и здоровью
Классический случай, когда мошенники обещают пенсионеру обменять их квартиру на лучшую, когда им подарят их квартиру. Также случаи, связанные с угрозой применением психологического или физического давления.
✔дарение совершено несовершеннолетним, ограниченно дееспособным или недееспособным, или гражданином, неспособным осознавать собственные действия
Ребенок до 14 лет не имеет права дарить своё имущество. Если это произошло, то такая сделка считается ничтожной — то есть её будто и не было.
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может дарить, но в некоторых случаях требуется согласие родителей.
Например, на дарение доли в квартире.
Ограниченно дееспособный гражданин может совершать дарение, но в дальнейшем по иску его попечителя такая сделка также может быть признана недействительной.
Признанный недееспособным вообще не имеет права дарить своё имущество, а все сделки от его лица совершает его представитель.
Также, гражданин, находящийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, страдающий тяжёлой психической или иной болезнью, или находящийся в других состояниях, в которых гражданин, хоть и является по закону дееспособным, не осознаёт и не может осознавать своих действий и их последствий.
✔сделка совершена без согласия супруга или другого лица
Часто такая ситуация происходит в браке при дарении совместно нажитого имущества супругов.
К примеру, если один из супругов подарит своей любовнице семейный автомобиль или любую вещь, приобретённую в браке, то жена впоследствии легко сможет признать в суде такую сделку недействительной.
✔притворное или мнимое дарение
Мнимое дарение — без фактического перехода имущества от одного лицо к другому (совершается для вида)
Притворное дарение — дарение ради того, чтобы скрыть другую сделку, например, куплю-продажу.
Оба случая дарения будут признаны в суде недействительными.
✔дарение, совершённое с нарушением закона
Если дарственная явно противоречит действующему закону, она тоже будет признана судом недействительной.
Например, дарение огнестрельного оружия лицу, не имеющему разрешения на такое оружие, будет незаконным.
✔дарение представителем, если он не имеет на это права или если это нарушает интересы доверителя
Два случая в одном. Дарение будет легко аннулировано в суде, если будет установлено, что представитель по доверенности таких полномочий не имел, либо же если будет доказано, что это дарение совершено не в интересах доверителя, а в его собственных или и в интересах третьих лиц.
Дневник юриста | 1 769 | 29 | Loading... |
35 -7% на бензины для юрлиц и ИП по карте Газпромнефть
Возврат 20% НДС. 100% контроль расходов водителей. Выпустите карту за 15 минут!
Перейти на сайт
#реклама 16+
opti-24.com
О рекламодателе | 1 131 | 0 | Loading... |
36 КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ВЫДАТЬ РАБОТНИКУ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ
При увольнении работника работодатель должен оформить документы надлежащим образом:
✔️издать приказ об увольнении работника;
✔️ознакомить работника с приказом под роспись;
✔️внести запись об увольнении в трудовую книжку, заверив ее подписью лица, ответственного за ведение трудовых книжек, или внести соответствующую информацию об увольнении в сведения о трудовой деятельности;
📎При этом работник обязан заверить своей подписью все записи о работе у данного работодателя (в случаях, когда на работника ведется трудовая книжка);
✔️в последний день работы произвести с работником полный расчет, в том числе выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск;
✔️выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя;
✔️выдать работнику сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах по обязательному пенсионному страхованию, справку о сумме заработка за 2 календарных года, предшествующих году увольнения.
❗️Если в день увольнения никак не получается вручить работнику документы лично в руки, то ему нужно направить уведомление.
В уведомлении написать о том, что работнику надо прийти за документами либо дать согласие на их пересылку по почте.
Если такое согласие от работника будет получено, то документы работодатель может отправить заказным письмом с уведомлением и описью вложения.
Дневник юриста | 2 045 | 26 | Loading... |
37 Я еще раз убеждаюсь, что знание законов — это настоящая суперспособность! 💪
И мой амиго Хуриста очередной раз подтверждает это на примере своих статей.
Здесь он написал, как можно абсолютно легально приватизировать заброшенную недвижку с землей.
А потом накатал целую статью на тему, как по закону возвращать бабки даже за "невозвратные" по тарифу авиабилеты. А про его крутейшую статью по возврату товара без чека, я вообще молчу. Это шедевр!
Автор является выпускником Академии Минюста РФ и ведет свой закрытый канал, где безвозмездно делится фишками, о которых юристы обычно рассказывают только на платных консультациях!
Все статьи можно найти в закрепленном сообщении канала, а вас прошу поддержать моего коллегу подпиской 👉 @jurista | 1 642 | 6 | Loading... |
38 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЬ РАЗБИЛ ТОВАР В МАГАЗИНЕ ДО ОПЛАТЫ НА КАССЕ?
За случайно разбитый товар покупатель платить не обязан, если чек еще не отбит.
❗️До этого момента всю ответственность за товар несет магазин.
🔍Также нужно учитывать, действительно ли покупатель разбил товар случайно или он сделал это осознанно.
📌Давайте разберем случаи, когда будет виноват покупатель, а когда магазин.
ВИНОВАТ ПОКУПАТЕЛЬ:
✔️если покупатель взял в руки товар, и по неосторожности выронил его и разбил;
✔️если к порче товара привело «неестественное» поведение покупателя в торговом зале (бег, драки, нахождение в состоянии алкогольного опьянения и т.п.);
✔️если покупатель намеренно разбил тот или иной товар (например, взял в руки бутылку дорого виски и со всего размаху кинул бутылку об стену).
В этих случаях покупатель причинил магазину ущерб по своей вине и будет обязан его возместить.
ВИНОВАТ МАГАЗИН:
✔️если в торговом зале узкие проходы, которые не отвечают нормам, или же эти проходы заставлены коробками, пирамидами из товара;
✔️если товар расположен на стеллаже неустойчиво, и взяв одну банку, покупатель разрушил всю конструкцию;
✔️если в магазине мокрый пол, и покупатель испортил товар поскользнувшись или при падении;
✔️если товар разбился, упав с ленты на кассе.
В этих случаях вина полностью лежит на магазине, и никто не вправе требовать с вас возмещения ущерба.
Дневник юриста | 2 043 | 34 | Loading... |
39 Вы в поиске профессионала с большим разносторонним опытом в сфере госзаказа?
За 17 лет на этом рынке мы помогли заключить крупные контракты (максимальный – в 5 млрд рублей), помочь множеству поставщиков избежать попадания в РНП даже в, казалось бы, необратимых ситуациях и научили множество заказчиков правильно организовывать закупку для достижения определенных целей.
Самые сложные и нетривиальные случаи, в решении которых вам отказывают – это работа для нас.
В нашем аккаунте @tajny_goszakaza вы найдете ответы на вопросы из сферы госзакупок, решение интересных кейсов, информацию об обучении и возможность взаимодействовать с высококлассными профессионалами в режиме реального времени. Подписывайтесь, пишите слово «ГАЙД» и получите файл с пошаговой инструкцией для 100% закрытия сделки.
Разносторонний опыт в сфере госзаказа – это наше призвание. | 930 | 1 | Loading... |
40 КАК УЗНАТЬ О СВОИХ (и не только) ДОЛГАХ
🤔Арестовали квартиру/машину…
Почему? Что делать?
❗️На большинство подобных вопросов Вы можете ответить сами.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
✔️заходим на официальный сайт ФССП;
✔️вводим свои ФИО, регион и дату рождения;
✔️смотрим результат.
📎 Другой вариант (только про машину):
✔️заходим на сайт ГИБДД;
✔️жмём «проверить автомобиль»;
✔️вбиваем VIN;
✔️прогоняем по всем пунктам.
ЭТИ ВАРИАНТЫ ПОКАЖУТ ВАМ:
➖ Сам долг, по которому наложили арест (сумму);
➖Документ, на основании которого назначен долг (судебный приказ/исполнительный лист и т.д.)
➖Кто наложил арест (отдел приставов и самого пристава с данными);
➖Другие долги, если они есть.
🖇 Дополнительно используя уже найденные данные (или без них, зависит от случая), на сайтах судов по фамилии можно найти информацию о деле и текст решения.
📌Этими же способами Вы можете проверить ДРУГОЕ ЛИЦО.
Дневник юриста | 2 000 | 30 | Loading... |
ВС РАССКАЗАЛ, КАК НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ НЕУСТОЙКУ ПО КОНТРАКТУ
За просрочку поставки заказчик начислил своему исполнителю неустойку, взяв за основу полную стоимость контракта. Верховный суд решил, что это не согласуется с «обеспечительной природой неустойки».
Общество «Транс Рейл Ком» заключило с ГУП «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В. И. Ленина» контракт на поставку оборудования. Исполнитель просрочил поставку, поэтому заказчик потребовал выплатить ему неустойку 110,84 млн руб. Кроме того, заказчик удержал из оплаты за уже поставленный товар еще 38,47 млн руб.
Но в «Транс Рейл Коме» решили, что ГУП неправильно посчитал неустойку и начислил ее не на стоимость просроченных обязательств, но на всю сумму контракта в 2,6 млрд руб., и потребовал выплатить ему удержанную оплату. Претензия осталась без удовлетворения, после чего общество обратилось в суд с иском (дело № А40-81366/2020). Но три инстанции решили, что ГУП посчитал неустойку правильно.
«Транс Рейл Ком» обратился в Верховный суд. Экономколлегия рассмотрела жалобу и пришла к выводу, что нижестоящие суды неправильно рассмотрели спор. Допущенная обществом просрочка в исполнении обязательств имела место лишь на отдельных этапах исполнения контракта, обратили внимание судьи. «Применение такой методики расчета неустойки не отвечает положениям ч. 7 ст. 34 закона «О контрактной системе» в их системном толковании с положениями п. 1 ст. 329, п. 1 ст. 330 и п. 1 ст. 394 Гражданского кодекса, поскольку означает применение меры юридической ответственности за отсутствующее нарушение и не согласуется с обеспечительной природой неустойки», — уверены в ВС.
Кроме того, судьи обратили внимание и на другое нарушение: суды не стали рассматривать заявление «Транс Рейл Кома» о снижении неустойки по правилам ст. 333 ГК. Поэтому спор будет рассмотрен в АСГМ повторно.
Дневник юриста
👍 5🔥 2
00:11
Video unavailableShow in Telegram
Ответьте на 1 вопрос и книги ваши до конца весны за 0 ₽
Более 250 000 книг и аудиокниг разных жанров в Букмейте. Попробуйте бесплатно!
Попробовать
#реклама 16+
bookmate.ru
О рекламодателе
👍 1😁 1
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЁ ЖИЛЬЁ ОТ МОШЕННИКОВ
Чтобы обезопасить себя от аферистов-мошенников владельцу квартиры необходимо обратиться в любой МФЦ и написать 2 заявления:
1. Заявление в Росреестр о запрете регистрационных действий
Такое заявление не позволит перерегистрировать право собственности на другого человека без личного участия собственника;
2. Важно внести в Единый государственный реестр недвижимости актуальный адрес электронной почты собственника и тогда собственник может оперативно получать информацию из Росреестра о действиях с его недвижимостью.
Заполнить заявление, в которое внесёте адрес эл. почты (это бесплатно) «Об исправлении технической ошибки в записях ЕГРН, о внесении сведений в ЕГРН заинтересованным лицом, о внесении в ЕГРН записей о наличии возражения в отношении зарегистрированного права на объект недвижимости, записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, записей о наличии прав требований в отношении зарегистрированного права, отдельных записей о правообладателе, а также отдельных дополнительных сведений об объекте недвижимости» (так называется форма необходимого вам заявления).
Дневник юриста
🔥 13👍 7❤ 2
Photo unavailableShow in Telegram
Ответьте на вопрос и музыка ваша 90 дней бесплатно
Яндекс Музыка для вас и 3-х ваших близких 90 дней бесплатно. Попробуйте сейчас!
Попробовать
#реклама 18+
music.yandex.ru
О рекламодателе
🎉 4❤ 1🔥 1💊 1
ЕСЛИ ВЫ ВЫИГРАЛИ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЫСКАТЬ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ (помимо основного долга), СЛЕДУЮЩИЕ РАСХОДЫ:
✔госпошлина;⠀
⠀
✔почтовые расходы;⠀
⠀
✔расходы на проезд до суда;⠀
⠀
✔оплата услуг юристов;⠀
⠀
✔расходы на оформление доверенностей;⠀
⠀
✔другие расходы, которые вы понесли в рамках данного судебного спора.⠀
⠀
📌По практике, суд может проводить анализ разумности стоимости юридических услуг.⠀
⠀
📎Если вы не успели подать заявление в ходе судебного процесса, вы можете направить данное заявление в течение трех месяцев (в арбитражном процессе) со дня вступления в законную силу последнего судебного акта.⠀
Дневник юриста
👍 11🔥 5
Photo unavailableShow in Telegram
❗️Антивебинар «5 шагов суровой нежной подготовки к переговорам от медиатора»
Нестандартная онлайн-встреча с практической отработкой 7 конкретных шагов, которые приведут к успеху в переговорах. Без воды и «впаривания» курсов.
⏰10 мая в 18-00 мск
- Шаг №1. Как правильно настроиться на переговоры?
- Шаг №2. Как управлять своими эмоциями, не впадать в раздражение и гнев от неудобной реплики или отказа.
- Шаг №3. Тренируем переговорные техники и учимся слышать собеседника.
- Шаг №4. Как «читать» людей и понимать, чего они хотят на самом деле: между слов и строк
- Шаг №5. Делаем «расклад» по переговорам, без ТАРО и прочей магии
🤝 Кого ждем: всех-всех-всех, кто работает «человек-человек» и просто хороших людей
🎁 Бонусы и подарки всем участникам!
👉 Регистрация https://4legalforum.ru/antiweb?utm_source=dnevnikyurist
Реклама. ИП Гизерская Елена Викторовна. ИНН 263212850305.
🔥 4
КАК ЗАЩИТИТЬ БИЗНЕС-ИДЕИ
❗️Авторским правом не охраняются идеи, концепции и т. д., не выраженные в материальной форме.
📎Полный перечень содержит п. 5 ст. 1259 ГК: идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, геологическую информацию о недрах.
ℹ️То есть, если вы реализуете какую-либо идею по-своему, плагиатом считаться это не будет.
ℹ️Но если вы будете копировать чужой дизайн, текст, фото или иные произведения, а особенно использовать очень похожий товарный знак - это нарушение.
❗️По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, чтобы защитить свою бизнес-идею, выраженную уже каким-либо образом материально, лучше зарегистрировать свои права на реализованные идеи, запатентовав ее.
🔎"Закон охраняет такие результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, как произведения науки, литературы и искусства; программы для ЭВМ, базы данных; исполнения и фонограммы; изобретения, полезные модели и промышленные образцы; ноу-хау; фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания; и так далее", - сказала юрист.
📌Согласно закону, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.
🔎Кстати, недавно правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий гражданам регистрировать на себя товарные знаки.
По действующим правилам это могут сделать только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
▪️Если украли вашу идею, то сначала можно попробовать уладить дело в претензионном порядке - договорившись с нарушителем.
▪️Если же такой способ вас не устраивает, то защитить свое нарушенное право можно через суд - запретить этим лицам использовать товарный знак, а также получить компенсацию.
☝🏽Однако следует помнить, что судебный процесс потребует больших издержек, поэтому очень важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.
Дневник юриста
🔥 8👍 1
Photo unavailableShow in Telegram
Квартиры в центре Пушкино от 5,1 млн ₽ от застройщика
ЖК «Триумф» — идеальное сочетание комфорта, стиля и изысканной простоты. Именно здесь начинается ваш новый путь к триумфу счастья и удовольствия от городской жизни в гармонии с природой.
Новый ЖК от проверенного временем застройщика. Корпорация «ВИТ» начинает строительство в самом живописном месте города Пушкино.
Современный и стильный комплекс имеет три корпуса, каждый из которых выдержан в едином архитектурном стиле и гармонично вписан в окружающий ландшафт.
Видовые квартиры с удобной планировкой от 30 кв.м. от 5 100 000₽.
В продаже машиноместа от 750 000₽.
Доступна ипотека от 5% от 12 банков на выбор.
Переходите на сайт и выбирайте свою новую квартиру на генплане или по важным для вас параметрам.
Узнать больше
#реклама
triumf-pushkino.ru
О рекламодателе
❤ 3😁 2🔥 1
Вчера размещали ссылку на инвестиционный канал "Осторожный инвестор".
В личку пишут, что не все успели подписаться.
Размещаю последний раз. Кто не успел, можете зайти прямо сейчас и подписаться. Через час ссылку удалю🤷♂
Осторожный инвестор
Авторский канал о реальной практике инвестиций на финансовых рынках. Занимаюсь инвестициями более 10 лет с целью достижения финансовой независимости и стабильного пассивного дохода. Делюсь своими мыслями, опытом, успехами и ошибками. Админ @heimdall81
🔥 1🫡 1💊 1
ЧТО ПРОИСХОДИТ С КРЕДИТОМ, ЕСЛИ БАНК ЛИШИЛСЯ ЛИЦЕНЗИИ ИЛИ ОБАНКРОТИЛСЯ
Многие думают, что тогда долг исчезает. Нет банка — нет кредита.
Но это не так.
📌Когда банк лишается лицензии или не может продолжать деятельность по другим причинам, в дело вступает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
🔎Агентство объявляет конкурс среди существующих банков на переход права требования по кредитным договорам. Заинтересованные банки подают заявки, по итогам которых один из них получит клиентов лишившегося лицензии или разорившегося банка.
❗️Если АСВ не найдёт другой банк, то само станет кредитором и откроет счета, куда будет принимать платежи по кредитам.
Так что долг не обнулится в любом случае.
📎По закону согласие должника на такой переход не требуется. Но также по закону должник обязан платить новому кредитору только после того, как тот уведомит должника о переходе к нему права требования.
📌Новый банк вправе предложить клиенту погасить кредит досрочно или изменить его условия: например, понизить или повысить ставку, увеличить или уменьшить срок и т. д. Но это остаётся на усмотрение должника.
Если должник не хочет менять условия или гасить кредит досрочно, то новый банк не вправе его принудить.
Дневник юриста
👍 12❤ 2